Информационное письмо Арбитражного третейского суда г. Москвы от 18.02.2015 N 443 "Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы по рассмотрению иска о взыскании подрядчиком с субподрядчика неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, пени за просрочку исполнения обязательств по договорам подряда"
АРБИТРАЖНЫЙ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 18 февраля 2015 г. № 443
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АРБИТРАЖНОГО ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ГОРОДА МОСКВЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИСКА О ВЗЫСКАНИИ ПОДРЯДЧИКОМ
С СУБПОДРЯДЧИКА НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ, ПРОЦЕНТОВ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПЕНИ
ЗА ПРОСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА
Статья 29 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы предусматривает, что иск предъявляется по месту фактического нахождения Третейского суда, указанному на официальном сайте.
Арбитражный третейский суд города Москвы принимает и рассматривает иски сторон, заключивших третейское соглашение о рассмотрении спора в Арбитражном третейском суде города Москвы, независимо от места нахождения (проживания) сторон.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением (часть 1 статьи 5). Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона "О третейских судах в РФ" третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейского соглашения не предусмотрена федеральным законом.
Рекомендуемая форма третейского соглашения (третейской оговорки) для включения в договор, в раздел "разрешение споров":
"Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в государственный суд или в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1) в соответствии с его Регламентом.
Стороны согласовали, что заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в государственный суд по месту третейского разбирательства".
Закрытое акционерное общество "Э" (истец) обратилось в Арбитражный третейский суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "С" (ответчик) о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению подрядных работ по договорам подряда, расходов по оплате третейского сбора, расходов на оплату услуг представителя.
Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", к нему приложены документы, подтверждающие наличие третейского соглашения.
Между сторонами имеется третейское соглашение в виде третейской оговорки, содержащейся в двух договорах подряда, согласно которой: "В случае недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном третейском суде города Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1). Решение суда окончательно и обязательно для сторон.".
Истец и ответчик о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст. 4 ФЗ "О третейских судах в РФ". В судебном заседании от истца участвовал представитель по доверенности. Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме. В судебном заседании от ответчика участвовали представитель по должности и представитель по доверенности. Представители ответчика представили отзыв на исковое заявление, согласно которому просят отказать в удовлетворении искового заявления в полном объеме.
Исковое заявление мотивировано тем, что между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен договор на выполнение подрядных работ по строительству наружных сетей электроснабжения к металлургическому заводу (договор подряда 1). По данному договору подрядчик поручает субподрядчику, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим оборудованием, материалами, своими силами и средствами все строительно-монтажные и приемосдаточные работы на объекте в объеме переданной, согласованной рабочей документации с передачей подрядчику или созданной им комиссии всего пакета исполнительной и технической документации.
Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, затраты на временные здания и сооружения, дополнительные работы и затраты, связанные с производством работ в зимнее время, резерв на непредвиденные работы и затраты, затраты на получение согласований и разрешений, необходимых для ведения на нем работ до сдачи объекта в эксплуатацию, затраты на транспортировку оборудования и материалов до строительной площадки, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, затраты на получение разрешений контролирующих и надзирающих органов, уплату субподрядчиком налогов и других обязательных платежей с учетом инфляции на весь период строительства.
Работы по договору должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с графиком производства работ. Договором предусмотрен срок начала работ (с даты заключения договора) и срок окончания работ. Субподрядчик выполняет работы на объекте в сроки, определенные договором и графиком производства работ. Подрядчик проверяет представленные субподрядчиком акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение десяти рабочих дней с даты их представления и принимает (одобряет) их или предоставляет субподрядчику письменный мотивированный отказ от их приемки. Акты о выполненных работах по форме КС-2 не могут быть подписаны субподрядчиком в одностороннем порядке и не могут быть оплачены подрядчиком в таком случае.
Договором подряда предусмотрен обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Истцом в адрес ответчика направлена претензия, требование и уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. Ответы на них в материалы третейского дела не представлены.
В соответствии с договором уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется по месту нахождения субподрядчика, а также по электронному адресу, указанному в реквизитах договора, и с использованием факсимильной связи, при этом договор будет считаться расторгнутым, а обязательства по нему - прекращенными с даты направления указанного уведомления заказным письмом в адрес субподрядчика. Таким образом, договор считается расторгнутым с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.
В материалы третейского дела представлен акт приема-передачи рабочей документации, согласно которому подрядчик принял, а субподрядчик передал рабочую документацию в одном экземпляре. Истцом по договору оплачен ответчику аванс, что подтверждается платежными поручениями. Кроме того, в материалы третейского дела представлено платежное поручение по частичной оплате выполненных работ по справке КС-3. При этом согласно трем справкам КС-3, подписанным истцом и ответчиком с приложением печатей, сумма, оплаченная истцом ответчику, превышает суммарную стоимость выполненных работ по трем указанным справкам КС-3. Поскольку с момента направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора договор подряда считается расторгнутым, оснований для удержания указанный денежных средств у ответчика не имеется.
Пункт 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. В силу положений статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные главой 60, подлежат применению также к требованиям: о возврате исполненного по недействительной сделке, об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством, о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица. Положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.
Таким образом, денежные средства в размере разницы между перечисленной истцом ответчику суммой и стоимостью выполненных работ являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ с даты прекращения договора по день подачи иска.
Также договором подряда предусмотрено, что в случае задержки субподрядчиком срока начала или завершения работы, предусмотренного договором, субподрядчик обязан уплатить подрядчику пени в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Также между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) заключен еще один договор на выполнение подрядных работ по строительству объекта наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу (договор подряда 2), согласно которому подрядчик поручает субподрядчику, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить своим оборудованием и материалами, своими силами и средствами все строительно-монтажные работы по объекту в объеме переданной и согласованной рабочей документации с передачей подрядчику или созданной им комиссии всего пакета исполнительной и технической документации в количестве пяти экземпляров и одной электронной версии.
Цена установлена договором подряда 2 и включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, затраты на временные здания и сооружения, дополнительные работы и затраты, связанные с производством работ в зимнее время, резерв на непредвиденные работы и затраты, затраты на получение согласований и разрешений, необходимых для ведения на нем работ до сдачи объекта в эксплуатацию, затраты на транспортировку оборудования и материалов до строительной площадки, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, затраты на получение разрешений контролирующих и надзирающих органов, уплату субподрядчиком налогов и других обязательных платежей с учетом инфляции на весь период строительства. Работы по договору должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с графиком производства работ. Договором установлен срок начала работ (с даты заключения договора) и срок окончания работ. Субподрядчик выполняет работы на объекте в сроки, определенные договором и графиком производства работ. Подрядчик проверяет представленные субподрядчиком акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение десяти рабочих дней с даты их представления и принимает (одобряет) их или предоставляет субподрядчику письменный мотивированный отказ от их приемки. Акты о выполненных работах по форме КС-2 не могут быть подписаны субподрядчиком в одностороннем порядке и не могут быть оплачены подрядчиком в таком случае.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки). Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ. Согласно ст. 716 ГК РФ Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Доказательств того, что субподрядчик предупреждал подрядчика о наличии обстоятельств, влекущих невозможность завершения работы в срок, в материалы третейского дела не представлено.
Договором подряда 2 предусмотрен обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Истцом в адрес ответчика направлена претензия. Ответ на претензию в материалы третейского дела не представлен. Также истцом в адрес ответчика направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора.
В соответствии с договором подряда 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется по месту нахождения субподрядчика, а также по электронному адресу, указанному в реквизитах договора, и с использованием факсимильной связи, при этом договор будет считаться расторгнутым, а обязательства по нему прекращенными с даты направления указанного уведомления заказным письмом в адрес субподрядчика. Таким образом, договор подряда 2 считается расторгнутым с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора заказным письмом в адрес субподрядчика.
В соответствии с договором подряда 2 субподрядчик обязан ежемесячно предоставлять подрядчику до 15 числа отчетного месяца акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (с приложением исполнительной технической документации в количестве 5 экземпляров в составе, определенном законодательном РФ, нормативными документами в строительстве и условиями договора) с подтвержденными объемами выполненных работ у представителя подрядчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры. Доказательств составления актов КС-2 по договору подряда 2 в материалы третейского дела не представлено.
В случае задержки субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором подряда 2 и графиком производства работ, субподрядчик обязан уплатить подрядчику пени в размере 0,1% от договорной цены за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Ответчик о применении статьи 333 ГК РФ не просил, о снижении размера неустойки не заявлял, доказательств несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства не предоставлял.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором (иное не предусмотрено). В соответствии со ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого срока. Согласно ст. 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга.
Учитывая, что требования истца обоснованы, документально подтверждены, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. Расходы по оплате третейского сбора отнесены на ответчика в порядке ст. 16 ФЗ "О третейских судах в РФ". Расходы по оплате услуг представителя, подтвержденные договором на оказание юридических услуг, платежным поручением, отнесены на ответчика в порядке ст. 16 ФЗ "О третейских судах в РФ".
Исковые требования истца удовлетворены третейским судом в полном объеме.
Обзор подготовлен помощником Председателя Арбитражного третейского суда города Москвы по аналитической работе Петренко О.В.
Председатель
Арбитражного третейского суда
г. Москвы
А.В. Кравцов
------------------------------------------------------------------